Договор поставки

Договор поставки — это документ, регулирующий отношения между поставщиком и покупателем при передаче товаров партиями. Он необходим, когда стороны планируют долгосрочное сотрудничество или разовые поставки с отсрочкой платежа.

Заполните поля0/9
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № [номер договора]

г. _______________                                    «[дата заключения]»

_________________________________________________________________________
(место заключения договра)

Общество с ограниченной ответственностью «[поставщик (полное наименование)]», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «[покупатель (полное наименование)]», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю товар в ассортименте и количестве, согласованных Сторонами, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.
1.2. Наименование, количество, цена товара: [наименование товара] в количестве [количество] единиц по цене [цена за единицу (руб.)] рублей за единицу.
1.3. Срок поставки товара: до «[дата поставки]».

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и ТУ, действующим на территории РФ, а также образцам, согласованным Сторонами.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая сумма договора составляет: [количество] * [цена за единицу (руб.)] = {{ sum }} рублей, включая НДС 20%.
3.2. Оплата производится Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки товара.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

4.1. Поставка осуществляется Поставщиком по адресу: [юридический адрес покупателя].
4.2. Приемка товара по количеству и качеству проводится Покупателем в день поставки. В случае обнаружения недостатков составляется акт.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10%.
5.2. За просрочку оплаты Покупатель уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все споры решаются путем переговоров, при недостижении согласия — в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:                                Покупатель:

_____________________________              _____________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)              (должность, подпись, Ф.И.О.)

М.П.                                      М.П.
📖 Как правильно составить

Для правильного составления договора поставки укажите все существенные условия: предмет (наименование, количество, ассортимент товара), срок поставки, цену и порядок расчетов. Ссылайтесь на статьи 506-524 ГК РФ, регулирующие поставку. Включите пункты об ответственности и порядке разрешения споров. Желательно согласовать спецификацию на каждую партию товара. Если товар импортный, учтите требования Таможенного кодекса ЕАЭС.

Советы по заполнению

  • Тщательно проверьте реквизиты контрагента (ИНН, ОГРН) через сервис ФНС, чтобы избежать проблем с налоговой.
  • Укажите точные сроки поставки и ответственность за просрочку, иначе суд может признать их несогласованными.
  • Если товар требует особых условий хранения, пропишите это в договоре, чтобы переложить риски на поставщика.
  • Для каждой партии товара оформляйте спецификацию с указанием наименования, количества и цены.
  • Включите условие о приемке по качеству и количеству с указанием сроков составления акта о недостатках.
  • Пропишите порядок расчетов: аванс, постоплата или аккредитив — это снизит риск неплатежа.
  • Обязательно укажите территориальную подсудность споров (обычно по месту нахождения истца).
⚠️ Частые ошибки: Часто упускают из виду необходимость согласования существенных условий, что может привести к признанию договора незаключенным. Также распространена ошибка — не указывать порядок возврата товара ненадлежащего качества. Некоторые забывают про неустойку за просрочку, что снижает стимулы контрагента соблюдать сроки.

Договор поставки — основной документ для бизнеса, закупающего или продающего товары партиями. Он регулируется ГК РФ (статьи 506-524) и обязателен для юридических лиц и ИП. Без правильно оформленного договора вы рискуете остаться без оплаты или товара. Составляйте договор до начала отгрузок, даже с проверенными партнерами. Укажите все детали: предмет, сроки, цену, ответственность. Заверьте копии учредительных документов контрагента. При возникновении споров претензионный порядок обязателен (ст. 4 АПК РФ). Срок исковой давности — 3 года. Не забывайте про первичные документы (счета-фактуры, накладные). Правильный договор — гарантия вашей безопасности.

Шаблон типовой и не является юридической консультацией. В сложных ситуациях обратитесь к юристу.

🤝 Ещё: договоры